大连市住宅室内装饰装修施工合同(3)

10．2 工程结算报告经发包人批准后，双方签字，三日内由发包人向承包人结清工程尾款。无正当理由不办理结算，应承担违约责任。

第11条 工程保修

11．1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。

第12条 违约责任

12．1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人_________元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的_________支付滞纳金。

12．2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人_________元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_________％。

12．3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

12．4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负责并承担损失。

12．5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。

12．6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。

12．7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。

12．8 双方约定其它违约责任：_________。

第13条 争议的解决方式

1（转载自第一范文网http://www.网址未加载，请保留此标记。）3．1 本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交大连仲裁委员会仲裁；

（2）依法向工程所在地人民法院起诉。

第14条 不可抗力

14．1 双方关于不可抗力的约定：_________。

第15条 保险_________。

第16条 合同生效

16．1 合同生效日期：_________年_________月_________日

第17条 合同份数

17．1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。双方约定合同副本份数：_________。

第18条 合同备案、鉴证

18．1 合同备案、鉴证：发包方：_________身份证号：_________；承包方：_________身份证号：_________。

第19条 其它约定_________。

发包方（盖章）：_________             承包方（盖章）：_________

授权代表（签字）：_________            授权代表（签字）：_________

_________年____月____日               _________年____月____日

签订地点：_________                   签订地点：_________

您可以访问第一范文网（www.网址未加载）查看更多与本文《大连市住宅室内装饰装修施工合同》相关的文章。