北京装饰装修工程施工合同(5)

10．2．6 竣工结算：竣工报告经甲方同意后，乙方按国家有关规定或合同约定向甲方递交竣工结算报告及完整的结算资料。甲方自收到报告和结算资料之日起28日内进行审核确认，按合同约定向乙方支付工程尾款，同时甲、乙双方办理工程交接手续。甲方无正当理由逾期未办理竣工结算的，应承担乙方相应的保管费和利息损失。

11 违约责任

11．1 甲、乙方不能按合同约定履行自己的各项义务时应承担相应的违约责任，包括支付违约金、赔偿因违约给对方造成的经济损失。

11．2 甲方不能按时支付工程预付款、工程进度款、竣工结算款的，每延误一日应向乙方支付迟延部分工程款_________‰的违约金。

11．3 由于乙方责任延误工期的，延误一日乙方应向甲方按已付工程进度款之和的_________‰支付违约金。

11．4 由于乙方责任导致工程质量和室内环境污染控制不达标的工程，乙方对工程质量不合格的部位应进行彻底返工修理，对室内空气质量不达标的应进行全面综合治理，由于以上原因造成工程延期交付的视同延误工期。

您可以访问第一范文网（www.网址未加载）查看更多与本文《北京装饰装修工程施工合同》相关的文章。 11．5 违约方承担违约责任后，除符合以下情况而中止合同外，双方均应继续履行合同，以保持工程的连续性和已施工程的完好：

（1）合同已无法履行。

（2）甲、乙方协议停止施工。

（3）调解要求停止施工。

（4）仲裁要求停止施工。

（5）法院要求停止施工。

12 其他：有关保险、担保、保修等内容，双方可以书面形式另行约定，作为本合同附件。

13 不可抗力：因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在合理期限内提供证明。

14 争议解决方式：本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决或申请调解解决；协商或调解解决不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）依法向_________人民法院提请诉讼。

（2）提交_________仲裁委员会仲裁。

15 合同的生效：本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

16 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份；副本_________份，甲方_________份，乙方_________份。

17 补充（转载自第一范文网http://www.网址未加载，请保留此标记。）约定：_________。

甲方（签章）：_________               乙方（签章）：_________

住 所：_________                    住 所：_________

法定代表人：_________                法定代表人：_________

联系电话：_________                   联系电话：_________

委托代理人：_________                委托代理人：_________

联系电话：_________                   联系电话：_________

开户银行：_________                   开户银行：_________

账号：_________                       账号：_________

签订时间：_________年___月___日       签订时间：_________年___月___日

签订地点：_________                   签订地点：_________

您可以访问第一范文网（www.网址未加载）查看更多与本文《北京装饰装修工程施工合同》相关的文章。附件

附件1 中标通知书

附件2 承包人承揽工程项目及报价表

附件3 发包人材料供应及设备一览表

附件4 工程验收

验收时间：_________

验收地点：_________

工程名称：_________

工程地点：_________

验收意见：_________

发包方（甲方或用户单位）：_________

施工单位：_________

附件5 环境检测记录

检测时间：_________

检测地点：_________

（转载自第一范文网http://www.网址未加载，请保留此标记。）检测部位：_________

检测结果：_________（报告书）